Constructii Contract Prestari Servicii Model Simplu Word [ 2026 Release ]

Construcțiile sunt predispuse la conflicte: termene depășite, materiale neconforme, costuri ascunse. Un contract simplu, dar bine redactat, rezolvă trei probleme majore:

Art. 1. Prestatorul se obligă să execute pentru Beneficiar următoarele lucrări de construcții / reparații / amenajări (denumiți lucrarea):

Art. 2. Lucrările se execută la adresa: ________________________

În industria construcțiilor, chiar și pentru proiecte mici (o renovare de apartament, o terasă, sau o fundație pentru un garaj), amânarea unui contract scris este cea mai frecventă cauză a litigiilor. Vorbe de genul „Ne înțelegem noi la mână” se transformă rapid în neînțelegeri privind termenele, calitatea lucrărilor sau prețul.

Un contract de prestări servicii construcții este documentul care protejează atât beneficiarul (proprietarul), cât și prestatorul (constructorul). Acest articol vă oferă un ghid complet pentru a crea un model simplu în Word, pe care îl puteți descărca și adapta imediat.

Notă importantă: Acest model este pentru proiecte de mică și medie anvergură. Pentru lucrări de infrastructură sau proiecte finanțate din fonduri europene, consultați un avocat.

Copiați următorul text într-un document Word, completați secțiunile cu [ ] și salvați-l ca .docx sau .pdf pentru semnătură.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII CONSTRUCȚII
Model simplu între Beneficiar și Prestator constructii contract prestari servicii model simplu word

Art. 1. Părțile contractante

Beneficiar:
Nume: [Numele complet]
CNP/CUI: [Număr]
Adresă: [Adresa completă]
Telefon/email: [Telefon]

Prestator:
Denumire: [Nume firmă/PFA]
Cod înregistrare: [CUI/Înmatriculare]
Sediu: [Adresă]
IBAN: [Cont bancar]

Art. 2. Obiectul contractului
Prestatorul se obligă să execute pentru Beneficiar următoarele lucrări:
[Descriere detaliată conform devizului anexat]

Art. 3. Valoarea și plata
3.1. Valoarea totală a contractului este de [RON] , exclusiv TVA (sau inclusiv).
3.2. Plata se va face astfel:

Art. 4. Termenul
Data începere: [data]
Data finalizare: [data]
Întârzieri: penalitate 0.1%/zi lucrătoare de întârziere.

Art. 5. Obligațiile prestatorului

Art. 6. Obligațiile beneficiarului

Art. 7. Recepția și garanția
7.1. În termen de 3 zile de la finalizare, se semnează Procesul Verbal de Recepție.
7.2. Garanția este de 24 luni pentru finisaje și 60 luni pentru structură.

Art. 8. Forța majoră (incendiu, inundații, război) – părțile sunt scutite de penalități.

Art. 9. Litigii – Competentă instanța de la locul imobilului.

Art. 10. Prevederi finale
Orice modificare se face prin act adițional scris.

Întocmit astăzi, [data], în 2 exemplare originale.

Beneficiar,
(semnătură)

Prestator,
(semnătură și ștampilă dacă există)

Prestatorul (constructorul) trebuie să:

Beneficiarul trebuie să:

În practica românească, multe lucrări încep pe bază de “vorbe” sau facturi proforme. Iată riscurile:

Un model simplu de contract prestări servicii construcții în Word elimină aceste riscuri. Este accesibil, îl puteți modifica în 10 minute și poate fi semnat digital sau fizic.

Art. 3. Termenul de începere a lucrărilor: ____________
Termenul de finalizare: ____________

Introducere

În industria construcțiilor, claritatea relației dintre angajator (beneficiar) și antreprenor (prestator) nu este doar o formalitate birocratică – este coloana vertebrală a oricărui proiect reușit. Fie că vorbim de o vilă, un spațiu comercial sau o simplă renovare de apartament, lipsa unui contract bine definit duce frecvent la dispute legate de termene, calitate, materiale sau preț.

Acest articol vă oferă un ghid complet pentru a redacta un contract de prestări servicii în construcții, disponibil într-un model simplu, editabil în Word. Veți înțelege clauzele esențiale, capcanele juridice și cum să personalizați documentul pentru orice tip de lucrare (mici reparații, finisaje, structură etc.).